一、新法速递

1、国家药监局药品审评中心发布《新药获益-风险评估技术指导原则》

摘要：《原则》阐明了如何在上市申请中呈现药物的获益和风险信息，上市申请中获益-风险评估的框架、评估的重要考虑要素和可能存在的不确定性，以及如何通过药物研发中临床试验的设计、实施和风险管理，为获益-风险评估提供信息等。《原则》适用于化学药物和治疗用生物制品临床研发和上市申请的获益-风险评估，上市后获益-风险评估具体请参考相关指导原则。

2、国家能源局网站公布《关于印发<全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）>的通知》

摘要：《案例汇编》包括全国范围内80项智能化煤矿生产建设典型案例，覆盖信息基础设施、智能掘进、智能采煤、智能露天、智能运输、智能防灾、智能洗选7个方向，包括“老石旦煤矿 5G 系统与 AI 分析平台”“大海则煤矿 700MHz&2.6GHz 多频段云网融合系统”“刘庄煤矿感知矿山数据应用”“庞庞塔煤矿 5G+工业互联网应用”等。

3、交通运输部网站公布《关于做好<交通运输工程造价工程师注册管理办法>实施工作的通知》

摘要：《通知》明确了交通运输工程造价工程师注册对象、注册类型及有关事项、注册流程、注册证书与执业印章、继续教育、监督管理等方面内容。《通知》明确，交通运输工程造价工程师应当遵纪守法，恪守职业道德和从业规范，诚信执业，切实履行承诺事项，主动接受交通运输主管部门的监督检查；交通运输工程造价工程师应在本人工程造价技术成果文件上加盖执业印章，并承担相应责任。交通运输工程造价咨询成果文件应由相应专业类别的交通运输工程一级造价工程师审核并加盖执业印章。

4、国家矿山安全监察局发布《智能化矿山数据融合共享规范》

摘要：会议指出，《规范》将有效解决矿山、装备和通信企业面临的数据编码不统一、通信接口不兼容、传输协议不开放、系统集成难度大、智能化建设成本高等突出问题，打通“数据孤岛”，破除“信息烟囱”，推动智能化矿山各类数据的互联互通、集中集成，为实现过程可视可控、安全可防可测、要素可调可配的矿山高水平智能化奠定了基础。

二、行业动态

1、住建部网站公布《关于二级建造师跨地区执业问题的复函》

《复函》明确，二级建造师应在考试取得执业资格的省、自治区、直辖市申请注册；通过考核认定或参加考试取得二级建造师资格证书并经注册人员，可在全国范围内以二级注册建造师名义执业。

2、自然资源部网站公布《关于发布<工业项目建设用地控制指标>的通知》

《指标》由规范性指标和推荐性指标组成，是核定工业项目用地规模、评价工业用地利用效率的重要标准，新建、改建、扩建工业项目均要严格执行，适用于《国民经济行业分类》（GB/T 4754）的制造业，以及与《国民经济行业分类》（GB/T 4754）的制造业对应的战略性新兴产业、先进制造业；对不符合《控制指标》要求的工业项目，要按规定核减项目用地面积或不予供地。

三、实务观点

发包人擅自使用未经验收的建设工程出现质量瑕疵的，其责任应如何认定？

向发包人交付合格的建设工程是承包人的合同义务。因此，通常情况下，工程质量出现问题，除因发包人的原因所导致，应由承包人承担责任。但是发包人擅自使用未经验收的建设工程，应自行承担相应责任。如建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

《民法典》第七百九十九条第二款规定：“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”建设单位在具备竣工验收条件时应当及时组织参加验收，没有经过竣工验收或者验收未通过的，发包人不得提前使用。发包人擅自或强行使用的，出现质量问题的，根据本条规定，由发包人自行承担责任。该规定实质是关于工程质量责任风险的转移。

发包人仅对使用部分承担质量责任，对于未使用部分，出现质量问题，仍应由承包人承担责任。

承包人在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。这项规定是依据《建筑法》第六十条第一款“建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构质量”的规定作出的。无论建筑工程是否经过验收、发包人是否擅自使用，如果建筑工程在合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量出现问题，承包人仍然要承担责任。该规定是法律强制性规定，其要求承包人必须确保地基基础工程和主体结构质量在建筑物合理使用寿命内不能出现问题，这是承包人依照法律规定必须履行的工程质量保证义务，如果出现问题承包人必须承担民事责任。

二、经典案例

联合体在承接工程后，联合体成员可根据实际需要在内部之间以发包人、承包人的名义签订施工合同，应视为联合体成员之间另行确立施工合同关系

——中某天工集团有限公司与石狮市环某投资建设有限公司、福建建某投资有限公司建设工程施工合同纠纷

【基本案情】

上诉人（一审原告）：中冶天工集团有限公司，住所地天津自贸试验区（空港经济区）西二道**。

法定代表人：周青，董事长。

被上诉人（一审被告）：石狮市环湾投资建设有限公司，，住所地福建省石狮市蚶江镇政府办公楼

法定代表人：龚泽栓，执行董事。

被上诉人（一审被告）：福建建科投资有限公司，，住所地福建省石狮市建德花园****楼**梯**

法定代表人：陈锡良，执行董事。

上诉人中冶天工集团有限公司（以下简称中冶公司）因与被上诉人石狮市环湾投资建设有限公司（以下简称环湾公司）、福建建科投资有限公司（以下简称建科公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服福建省高级人民法院（2018）闽民初67号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月17日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。中冶公司的委托诉讼代理人周吉高、李瑞升，环湾公司的委托诉讼代理人黄文卫到庭参加诉讼。建科公司经传票传唤无正当理由，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

中冶公司的上诉请求：撤销一审判决，发回重审或者改判支持中冶公司的诉讼请求。

事实与理由：（一）一审法院对本案合同关系和效力认定与中冶公司的主张不一致，其应释明并告知中冶公司变更诉讼请求，但一审法院未释明也未告知，构成程序违法。（二）《石狮市环湾大道、水头外线项目BT招商合同书》（以下简称《BT合同》）与《石狮市环湾大道、水头外线工程施工承包合同》（以下简称《工程承包合同》）均系无效合同。1.案涉项目属于基础设施工程，依法必须招标。从招标、投标、开评标、中标的各阶段来看，环湾公司实施的仅是招商活动并非招标。故依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，《BT合同》应属无效。即便环湾公司的招商活动等同于招标，该招标仅有一家单位即联合体投标并中标，违反《中华人民共和国招标投标法》第二十八条“……投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标”的规定。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第八十一条规定“依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标”，故应认定《BT合同》无效。2.中冶公司与建科公司基于虚假的意思表示签订《工程承包合同》。中冶公司与建科公司之间不可能同时存在联合体关系与施工承包合同关系。《BT合同》等同于或者类似于垫资的施工合同，联合体是承包人地位，联合体双方之间地位一致，不可能再出现建科公司为发包人，中冶公司为承包人的不同地位状况。签订《工程承包合同》是为了税收落在当地以及方便建科公司将筹集的资金划拨给中冶公司。依据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条“行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效”的规定，《工程承包合同》应属无效。《工程承包合同》项下款项划拨并非工程款支付关系，故该合同无效后并不发生工程款折价补偿之法律效果，即中冶公司无法依据该合同主张工程款。故《工程承包合同》不构成中冶公司依据《BT合同》主张工程款的障碍。（三）一审法院认定环湾公司仅负有向建科公司支付回购价款义务，系适用法律错误。根据合同相对性、等价有偿原则和《BT合同》第五条约定，作为联合体的一方中冶公司享有包括工程款在内的BT回购价款的权利。联合体在《BT合同》中委托联合体一方建科公司收取回购价款，并不改变中冶公司仍然享有回购价款权利，且该委托收款事项并没有构成与环湾公司的约定。因建科公司陷入财务困境，且中冶公司下游劳务、分包、材料商由于被拖欠款项而引起讨薪等事件，联合体双方已于2017年10月25日通知环湾公司终止委托建科公司收取回购价款，并另行委托中冶公司指定的第三方收取。故中冶公司有权依据《BT合同》收取包含工程款在内的回购价款。进一步，假设联合体委托建科公司收款构成《BT合同》项下与环湾公司的约定，也因《BT合同》无效而无约束力。在联合体通知变更收款方的情况下，环湾公司应当向中冶公司支付回购价款。再退一步，假设《BT合同》有效，考虑到中冶公司下游劳务、分包、材料商被拖欠款项而引起讨薪等事件，基于公平原则出发，中冶公司亦有权依据《BT合同》主张回购价款中的工程款。（四）一审法院将计价程序错误地理解为计价标准或计价方法，驳回中冶公司鉴定申请，系适用法律错误。一审法院以市政基础设施工程不宜折价、拍卖为由，驳回中冶公司主张优先权的诉请，系适用法律不当。（五）一审法院曾向建科公司工商登记住所地邮寄送达应诉材料被退回。后中冶公司提供了建科公司的临时办公地址线索（石狮市濠江路豪富广场三号楼607室，联系人张炳煌）。一审法院向上述地址邮寄起诉状副本、应诉通知书等材料的邮件被签收，但该院向该地址邮寄开庭传票、判决书的邮件均因无人签收被退回。上述地址不是建科公司注册登记地址，张炳煌也不是该公司法定代表人或者负责收件人员。一审法院向建科公司的送达均系无效，严重违反法定程序且侵犯建科公司的上诉权，故本案应当裁定撤销一审判决，发回重审。

环湾公司答辩称：（一）中冶公司一审诉求确认《BT合同》《施工承包合同》及补充协议无效。一审法院经审查认为上述合同有效，无须进行释明。《BT合同》《施工承包合同》并不存在违反《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的效力性强制性规定，且没有证据证明中冶公司主张的程序瑕疵对中标结果造成实质性影响，损害其他竞标人利益，故该合同应属合法有效。中冶公司主张合同无效目的是为了独享回购价款，排除建科公司其它债权人的执行。（二）根据《BT合同》及《施工承包合同》约定，环湾公司仅负有向建科公司支付回购价款的义务，建科公司作为工程发包方才是向中冶公司支付工程款的责任主体，且环湾公司向建科公司支付的回购价款，与建科公司向中冶公司支付的工程款在款项性质、支付对象、支付依据、支付条件、支付时间、支付金额方面均不相同。中冶公司作为承包方仅可依据《施工承包合同》向建科公司请求支付工程款，且其请求建科公司支付工程款不受环湾公司是否向建科公司支付回购价款的限制。建科公司作为《BT合同》约定的回购价款唯一收款方，其对《BT合同》项下环湾公司应支付的回购价款享有单独处分权。此外，建科公司已于2016年（早于中冶公司与建科公司变更收款方函件前）将回购价款作为应收账款在中国人民银行征信中心办理动产权属统一登记，出质给北京恒宇天泽基金销售有限公司（以下简称恒宇天泽公司）。经生效且已执行的北京市第四中级人民法院（2018）京04民初170号民事判决书确认，恒宇天泽公司对案涉回购价款享有优先受偿权。故中冶公司无权依据《BT合同》向环湾公司主张回购价款。（三）建科公司存在大量债务正在执行，其未到庭应诉，无法提交相关结算材料。一旦确认回购价款金额则会被相关执行法院冻结及划拨，建科公司从其诉讼利益考虑，不会提交相关结算材料。且建科公司回购价款已被超额冻结及裁定划拨。一审法院对中冶公司工程造价司法鉴定申请不予准许并无不当。（四）案涉建设工程属于市政基础设施工程，事关社会公共利益，不宜进行折价、拍卖。同时，建设的道路非收费公路，不存在所谓车辆通行收费权。案涉工程竣工日期为2016年1月19日，中冶公司提起本案诉讼，超过六个月的优先受偿权行使期限。中冶公司主张优先受偿权不能成立。（五）建科公司产生债务危机，严重资不抵债，在涉及其的系列诉讼中均未出庭应诉。环湾公司在催告建科公司结算时，告知其相关人员本案诉讼的存在。同时中冶公司与建科公司存在紧密业务联系，其不可能未告知建科公司有关本案诉讼的信息。但建科公司至今未提出任何事实及程序上的异议，故一审并未剥夺建科公司的诉讼权利。

【一审认为】

一审法院认为本案争议焦点是：（一）本案是否属于人民法院受理范围；（二）案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》的效力；（三）环湾公司是否负有向中冶公司支付工程款及逾期付款利息的责任；（四）中冶公司对案涉工程是否有权行使优先受偿权。

（一）关于本案是否属于人民法院受理范围

案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》系环湾公司与建科公司、中冶公司之间就投资、开发、建设石狮市环湾大道、水头外线项目签订的平等主体间民事合同。中冶公司因履行上述三份合同与环湾公司、建科公司产生纠纷，其起诉符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定。因此，本案属于人民法院的受理范围。

（二）关于案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》的效力

案涉石狮市环湾大道、水头外线项目的施工内容包括市政道路、排水管道、雨水管道等，属市政工程。根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，属于必须进行招标的项目。从环湾公司提供的招商公告、招商文件、招标公告确认函、竞得结果公示、竞得通知书、招商情况报告等证据材料看，环湾公司作为整个项目的招商人已经依法履行了招投标的程序。尽管中冶公司对于环湾公司提交的《招商文件的修改、补充通知》提出异议，认为其没有看到过该份文件，但根据福建招标与采购网的记载，该份《招商文件的修改、补充通知》已于2012年11月8日与《石狮市环湾大道、水头外线项目招商答疑》一并进行了公示，环湾公司对招商文件中有关内容的修改，并未超过《投资须知》中规定的对招商文件进行澄清和修改的时限。因此，该份《招商文件的修改、补充通知》是招商文件的组合部分，对各方均具有约束力。尽管招商文件中关于招商人对招商文件进行澄清和修改的时限以及《招商文件的修改、补充通知》中关于“通过资格审查的投资人仅一家时，则该投资人直接指定为投资竞得人”的内容与《中华人民共和国招标投标法》的规定并不完全相符，但这些程序性的瑕疵并不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的会导致合同无效的情形，且没有证据证明这些瑕疵对中标结果造成实质性影响，损害了其他竞标人的合法权益，因此，中冶公司以此为由主张案涉石狮市环湾大道、水头外线项目的招投标程序违法，案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》无效，不能成立。对上述三份协议的效力予以确认。

（三）关于环湾公司是否负有向中冶公司支付工程款及逾期付款利息的责任

环湾公司与中冶公司、建科公司签订《BT合同》后，中冶公司与建科公司又另行签订了《施工承包合同》和《施工承包合同补充协议》。根据《BT合同》的约定，中冶公司与建科公司指定建科公司为本工程的项目公司，负责项目的运作和管理，中冶公司承担项目总承包施工责任，建科公司承担项目融资责任，环湾公司的项目回购价款支付给建科公司。环湾公司应于工程竣工验收合格后按照4：3：3的比例分2年支付完毕。再根据中冶公司与建科公司签订的《施工承包合同》的约定，中冶公司已完工程量由建科公司负责确认，建科公司按照合同约定向中冶公司付款：工程进度款按月支付，中冶公司每月25日前上报已完工程产值，经确认后，建科公司于次月10日前按上月已完产值的80%支付工程进度款，工程实体验收合格后付款至已完产值的90%，与环湾公司的工程结算完成付至结算价的95%，余款在工程质保期满后一个月内付清。从上述两份合同的约定可以看出，环湾公司作为项目招商人仅负有向建科公司支付回购价款的义务，建科公司作为工程发包方才是向中冶公司支付工程款的责任主体。该事实不仅有合同的明确约定，从环湾公司与中冶公司各自提交的付款凭证、收款明细中亦可得到印证：建科公司于2013年3月26日开始陆续向中冶公司支付工程款，截至2015年5月26日，共计支付362228044元，而环湾公司则是在2015年7月份才开始陆续向建科公司支付回购价款，截至2017年7月10日共计支付342500000元。由此可见，环湾公司与建科公司支付款项的性质、对象、时间均不相同。在上述三份协议均合法有效的情况下，中冶公司突破合同的相对性，直接要求环湾公司向其支付工程款，缺乏合同和法律依据，不予支持。

至于中冶公司主张环湾公司未尽资金监管义务，应承担支付工程款责任的问题。首先，根据中冶公司提交的《工程资金监管协议书》，其并非协议的签订主体；其次，根据《BT合同》的约定，竞得人在建设期内是自行负责筹资建设，自行承担费用和风险，环湾公司、建科公司及经办银行系对建科公司投入的建设资金进行监管，而非对环湾公司支付给建科公司的回购价款进行监管；再次，合同也没有约定环湾公司没有履行监管义务，则应承担支付工程款的违约责任。因此，中冶公司的上述主张亦不能成立，应不予支持。

根据《施工承包合同》的约定，建科公司作为案涉工程项目的发包人，是向中冶公司支付工程款的直接责任主体。环湾公司作为《BT合同》的招商人并不负有向中冶公司支付工程款的义务。中冶公司要求环湾公司在建科公司未支付的工程款范围内承担补充赔偿责任，缺乏合同和法律依据，不予支持。

（四）关于中冶公司对案涉工程是否有权行使优先受偿权

《中华人民共和国合同法》第二百八十六条虽赋予承包人在发包人未按照约定支付工程款的情况下，可就建设工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权，但该条同时规定了除外情形，即建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外。由于本案中中冶公司承包的环湾大道、水头外线工程属市政基础设施工程，事关社会公共利益，依法不宜进行折价或拍卖，因此，中冶公司要求对该工程折价、拍卖所得价款享有优先受偿权，不符合法律规定，应不予支持。

【一审裁判结果】

综上所述，案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》体现了各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。根据合同约定，中冶公司应向建科公司要求支付工程价款。中冶公司要求环湾公司直接向其支付工程款的理由均不能成立，不予支持。因案涉工程属市政基础设施工程，工程性质不宜折价或拍卖，故对中冶公司要求对工程价款享有优先受偿权的主张亦不予支持。建科公司经依法传唤，无正常理由拒不到庭参加诉讼，依法缺席判决。

一审法院判决驳回中冶公司的全部诉讼请求。一审案件受理费2706823.51元，由中冶公司负担。

【二审认为】

本院认为，综合各方当事人的上诉及答辩意见，本案二审争议焦点为：（一）本案是否应当发回重审；（二）案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》的效力；（三）中冶公司能否直接向环湾公司主张回购价款。

（一）关于本案是否应当发回重审

中冶公司以一审法院未向建科公司有效送达应诉材料、传票及判决书为由主张一审法院送达程序违法，本案应当发回重审。首先，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定“民事诉讼应当遵循诚实信用原则”。本案中，一审法院向建科公司邮寄送达的地址系中冶公司提供，现中冶公司以其提供的不是有效送达地址为由主张一审送达程序违法，明显有违诉讼诚信原则。其次，即便一审法院向建科公司的送达存在程序瑕疵，影响的是建科公司诉讼权利行使，而中冶公司无权代表建科公司主张权利。最后，本案二审中在对建科公司邮寄送达无果后，采取公告方式向其送达开庭传票等应诉材料，但建科公司在二审对其进行有效送的情况下，仍然未到庭参加诉讼，应当视为其放弃在本案二审中行使相关诉讼权利。因此，中冶公司提出本案应当发回重审的理由不能成立，其主张本院不予支持。

（二）关于案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》的效力

1.关于案涉《BT合同》的效力

中冶公司认为案涉《BT合同》的签订未经过招标程序，且即使将招商行为视为招标行为，也因招标程序违反强制性规定，影响中标结果导致合同无效。

第一，《中华人民共和国招标投标法》第十条第二款规定“公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标”。据此，公开招标本质特征是招标人对外发布公告邀请不特定的法人或其他组织投标。本案中，环湾公司虽然发布的是《招商公告》，但该公告发布对象是不特定社会公众，且公告列明的投资人可以是具备一定条件的不特定法人。因此，虽然《招商公告》载明的最低投标人数、投标期限等与《中华人民共和国招标投标法》规定不一致，构成招标程序瑕疵，但该《招商公告》仍然符合上述公开招标的本质特征，案涉《BT合同》仍属通过招标程序签订的合同。故中冶公司提出案涉《BT合同》因未履行招标程序而无效的上诉理由不能成立。

第二，《中华人民共和国招标投标法》第二十八条规定：“投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标”。《招商公告》载明的提交投资文件期间内，仅有中冶公司与建科公司组成的联合体投标。环湾公司通知联合体中标，并与其订立案涉《BT合同》。中冶公司主张招投标活动违反《中华人民共和国招标投标法》第二十八条规定，因而案涉《BT合同》应属无效。《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项规定，违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第十四条进一步规定，合同法第五十二条第（五）项规定的“强制性规定”，是指效力性强制性规定。《中华人民共和国招标投标法》规定的中标无效情形并不包括投标人少于三个的招标。故一审判决认定该程序性瑕疵不属于《中华人民共和国招标投标法》规定的会导致合同无效的情形并无不当。《中华人民共和国招标投标法实施条例》第八十一条规定“依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标”。本案中，没有证据证明招投标各方采取了不当排除他人投标的情形，亦没有潜在的投标人对招投标活动提出异议，难以认定仅有中冶公司、建科公司组成的联合体投标即构成“对中标结果造成实质性影响”。故中冶公司依据上述条文规定主张《BT合同》无效，缺乏事实依据。因此，中冶公司提出案涉《BT合同》因违反法律强制性规定而无效的上诉理由不能成立。

2.关于案涉《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》的效力

中冶公司上诉称案涉《施工承包合同》系以虚假的意思表示实施的民事法律行为，应属无效。案涉《BT合同》约定，中冶公司承担项目总承包施工责任，建科公司承担项目融资责任。建科公司作为承担项目融资责任一方，其负有在施工过程中向中冶公司支付工程款的义务。故《BT合同》不仅明确中冶公司与建科公司系联合体成员关系，还对联合体成员之间的权利义务作出规定。2012年12月26日，建科公司与中冶公司签订《施工承包合同》是联合体双方在《BT合同》约定的基础上，对于其内部关系作出进一步明确约定。建科公司与中冶公司又签订《施工承包合同补充协议》约定增加工程量。中冶公司与建科公司之间的联合体成员关系并不排斥双方根据需要在联合体内部约定成立施工合同关系。建科公司依据《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》约定已向中冶公司支付362228044元工程款，也即《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》已得到实际履行。中冶公司上诉认为案涉《施工承包合同》系以虚假的意思表示实施的民事法律行为缺乏事实和法律依据，其提出《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》应属无效的理由不能成立，其主张本院不予支持。

中冶公司的一审诉讼请求第一项及第二项即是要求确认案涉《BT合同》《施工承包合同》《施工承包合同补充协议》无效。一审法院经审理认为上述合同均属合法有效，一审法院直接对中冶公司的上述诉讼请求不予支持即可，没有向中冶公司进行释明的必要。且中冶公司上诉时仍然坚持主张上述合同无效。故一审法院未就合同效力的认定向中冶公司进行释明并无不当。

（三）关于中冶公司能否直接向环湾公司主张回购价款

根据《BT合同》《施工承包合同》的约定，联合体成员中冶公司负责总承包施工责任，建科公司负责项目投融资责任，环湾公司在竣工验收合格后开始将项目回购价款支付给建科公司；同时在施工过程中，由建科公司向中冶公司支付工程款。故虽然中冶公司系联合体一方，但各方在《BT合同》明确了回购价款是由环湾公司支付给建科公司，中冶公司系通过向建科公司主张工程款方式获取收益。建科公司于2013年3月26日开始陆续向中冶公司支付工程款，截至2015年5月26日，共计支付362228044元。案涉工程于2016年1月19日通过竣工验收。环湾公司在2015年7月份开始陆续向建科公司支付回购价款，截至2017年7月10日共计支付342500000元。也即各方实际上也是按照上述协议约定的付款方式分别支付工程款、回购价款。

此外，2016年6月22日，建科公司与恒宇天泽公司签订《应收账款质押合同》，约定将《BT合同》项下的回购价款质押给恒宇天泽公司以获得委托贷款，并办理了应收账款质押登记。北京市第四中级人民法院于2018年7月23日作出（2017）京04民初170号民事判决第三项确定，恒宇天泽公司有权直接向环湾公司收取应由环湾公司支付给建科公司的石狮市环湾大道、水头外线项目（BT）回购价款（以欠付的回购价款数额为限），并依据质押登记有权对该回购价款在该判决第一项所确定的债权范围内行使优先受偿权。虽然中冶公司针对该判决提起第三人撤销之诉，但尚未有生效判决撤销该判决，该判决仍属于生效状态。上述生效判决明确案涉回购价款应由环湾公司支付给建科公司，且恒宇天泽公司对该笔回购价款享有优先受偿权。在此情况下，中冶公司提起本案诉讼，提出其可直接向环湾公司主张回购价款的诉讼请求明显与该生效判决判项主文相冲突，不能成立。

因此，基于案涉《BT合同》《施工承包合同》的约定以及北京市第四中级人民法院（2017）京04民初170号民事判决，中冶公司一审提出第三项诉讼请求（由环湾公司直接向其支付工程款），不能成立。中冶公司提出的要求环湾公司支付逾期付款利息、建科公司承担补充赔偿责任、其对案涉工程款享有优先受偿权等诉讼请求均是建立在第三项诉讼请求成立基础上，鉴于中冶公司的第三项诉讼请求不能成立，则其上述其他诉讼请求均不能成立。

【二审裁判结果】

综上，中冶公司的上诉理由不能成立。其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2706823.51元，由中冶天工集团有限公司负担。

本判决为终审判决。

【实务建议】

联合体是由两个及以上具有相应资质的主体临时形成的组织，不具有法人资格。联合体成员之间的内部关系如何定性，归纳如下：

第一，联合体成员之间的内部关系存在至少三种不同的实践做法，其一，是建设工程施工合同关系，理由是联合体牵头人以发包人的身份向其他成员支付工程款，其他成员负责施工，共同完成项目的施工；其二，是合伙合同关系，理由是在联合体从业主处承接工程后，内部自行签订了合伙合同，明确约定了投资、施工、建设、结算、分配等权利义务事项；其三，挂靠关系或者借用资质，主要理由是牵头人不具备施工资质、却实际施工，其他成员具备施工资质、却收取管理费。

第二，联合体成员之间可以自行约定具体的权利义务，但不得违反法律、行政法规的禁止性规定。如同本案所涉及的，联合体内部可以约定由一方负责结算，负责结算的一方有权代表联合体向发包人主张支付工程款；也可以约定由一方负责对外签约，负责签约的一方有权在涉案工程施工过程中代表联合体对外签订合同，成员内部建设工程施工合同关系。需要提示的是，在施工合同合法有效时，承包人应当向发包人主张工程款，不得突破合同相对性向工程的业主主张工程款。